ГК РФ Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки

ГК РФ Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 523 ГК РФ

- Расторжение договора поставки при одностороннем отказе от его исполнения

- Нарушения договора поставки, не предусмотренные п. п. 2 и 3 ст. 523 ГК РФ

- Согласование в договоре условия об одностороннем отказе от поставки

- Толкование понятия "неоднократное нарушение сроков оплаты товара" для целей поставки

- Примеры хозяйственных споров, в которых ст. 523 ГК РФ применена судом исходя из ее буквального содержания

- Возможность ограничения договором права на односторонний отказ от договора поставки

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.