ГК РФ Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

ГК РФ Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 716 ГК РФ

- Обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов выполненных подрядных работ либо создают невозможность их завершения в срок

- Оплата подрядных работ, выполненных с недостатками, которые вызваны неверными указаниями заказчика

- Обстоятельство, о котором подрядчик не обязан уведомлять заказчика

- Порядок отказа подрядчика от исполнения договора подряда

- Все вопросы по ст. 716 ГК РФ

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.