ГК РФ Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

ГК РФ Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 761 ГК РФ

- Заказчик хочет обязать подрядчика безвозмездно устранить недостатки, выявленные в результате работ

- Заказчик хочет взыскать с подрядчика убытки, понесенные им в связи с устранением недостатков работ

- Заказчик хочет уменьшить цену договора в связи с обнаружением недостатков выполненных работ

- Заказчик хочет взыскать неустойку за неустранение недостатков в работах по государственному или муниципальному контракту

- Заказчик хочет взыскать расходы на оплату проведения повторной государственной экспертизы результата работ

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.