Муниципальный государственный контракт

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____

_______________________________ (наименование таможенного органа) от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на ________________________________ (приказа, положения, доверенности), с одной стороны, основании и _______________________________ (полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица), именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на основании __________________________ (наименование документа), с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ (основания для заключения государственного контракта), заключили настоящий государственный контракт (договор) на следующих условиях.

1. Предмет МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта (договора) на выполнение работ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к государственному контракту (договору)): ___________________________________ (указывается полное наименование работ) (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Работы выполняются в полном соответствии с _______________________ (технические условия и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их реквизиты). Срок выполнения работ: ________________________________________________ (указываются начальный и конечный сроки выполнения работ, в случае поэтапного выполнения работ указываются также сроки выполнения этапов работ).

2. Цена МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта (договора) и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта (договора) составляет _________________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% _____________________________ (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Подрядчика от уплаты НДС).
2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Оплата по настоящему контракту (договору) осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.3.1. Авансовый платеж в размере ___% от цены настоящего государственного контракта (договора) составляет _________________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС), осуществляется в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). <1>
2.3.2. Последующая оплата в сумме ____________________________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС), осуществляется после выполнения работ (этапов работ) в счет авансового платежа за фактически выполненные работы (этапы работ) на основании счета и акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам, акта устранения недостатков), подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Перечисление денежных средств осуществляется в течение ___________ рабочих дней со дня получения указанных документов Заказчиком.
2.4. Цена настоящего контракта (договора) формируется с учетом __________________________________ (наименование расходов, налогов и других обязательных платежей), включаемых в цену работ.
2.5. Цена настоящего контракта (договора) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Обеспечение исполнения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

3.1 Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и реквизиты обеспечения).

4. Обязательства Сторон

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в государственном контракте (договоре).
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к государственному контракту (договору)), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора).
4.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
4.2.3. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение ___ дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения государственного контракта (договора) имущества.
4.2.5. Передать по окончании работ их результаты и права на нихbЗаказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результатов работ.
4.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работ на ___ месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.
4.2.8. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком для производства работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. В течение ___ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результатов работ или отступлений от государственного контракта (договора), ухудшающих результаты работ.
4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом (договором).
4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами Акта об исполнении государственного контракта (договора).

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ

5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении работ.
5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ (актом сдачи-приемки выполненных работ по этапам, актом устранения недостатков), подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
5.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам, акта устранения недостатков).

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик при нарушении срока выполнения работ (этапа работ) уплачивает Заказчику пени в размере ______ действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не выполненной в срок работы (этапа работ), включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ (этапа работ).
6.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа.
6.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором).
6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору).
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать _____ дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения муниципального контракта (договора)

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт (договор), должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ______ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по государственному контракту (договору), что не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств).
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение _________ дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта (договора) являются следующие приложения:
10.4.1. Приложение N 1. Техническое задание на ___ листах.
10.4.2. Приложение N 2. Календарный план выполнения работ на ___ листах.
10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон