Исковое заявление по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)

280
280
Скачать образец документа бесплатно

В Арбитражный суд
Истец:______________________
(наименование Подрядчика)
____________________________
(почтовый адрес, расчетный
счет N____ в _______________
отделении банка.
Ответчик:___________________
(наименование организации Заказчика)
почтовый адрес, расчетный счет
N______ в ___________________
отделении банка.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________ рублей)

При заключении нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т.п.) от "___"______20___г. с ___________ (наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержанию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий "___"________20___г. стороны к соглашению по содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.

Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки."

Заказчик _______________ (наименование организации Заказчика) предлагает установить за нарушение срока предоставления измененной рабочей документации штраф в размере ______ рублей за каждый день просрочки.

Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере _____ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 абзац 2 Особых условий к договору N_____ от "___"____20___г. в нашей редакции.

Приложения:

1. Копия договора на строительство ________________________________ (наименование объекта) от "___"_____20___г.
2. Копия Особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N____ от "____"_______20___г.
4. Копия препроводительного письма от "___"_______20___г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от "___"____20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"______20___г.
6. Копия протокола согласования разногласий от "___"_____20___г. по особым условиям к договору N____ от "___"______20___г.
7. Почтовая квитанция от "___"____20___г. об отправке Ответчику копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату госпошлины.

Подрядчик
(должность, Ф.И.О. руководителя) (подпись)
М.П.

Образец искового заявления по преддоговорному спору (подряд на капстроительство)

Смежные документы
Добавить комментарий
Нажимая кнопку, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных

Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Ваша заявка успешно отправлена!
Необходимо принять условия соглашения
Вы заполнили не все обязательные поля
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз